2.2招标范围：本项目勘察、设计、施工总承包，包括本项目勘察、施工图设计、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、联合试运转以及工程保修期内的保修等工作。。3....，项目出资比例为100%，招标人为沧州渤海新区南大港产业园区建设交通环保管理中心。
光伏区整体初步设计、施工图和竣工图等各阶段的纳总工作；1000mw光伏区与输变电工程设计对接协调工作；1000mw光伏区整体施工图审查并出具审查意见、施工图预算编制、各标段的设计协调工作；1000mw整体环保...工作内容具体如下：①设计工作范围本工程1000mw整体初步设计（含环保、水保、安全设施、职业健康、消防等专项设计文件及各阶段图纸全部光伏场区水管网设计、防洪及排洪设计）、本标段200mwp的施工图勘察及设计和竣工图设计
风电场及光伏区交通工程、防洪工程、防风工程、消防工程、水保工程、工程试桩、安全防护围栏、原始地貌恢复、植被恢复、弃土弃渣处理、相关试验检测等一切与本项目相关的工程；负责施工过程中与当地政府及村民的协调，在林草、环保
招标范围：本项目从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作，包括工程设计、工程施工及相关采购、竣工验收、最终交付等所有工作。...投标人资格要求清徐县东于污水处理有限公司再生水利用项目epc总承包工程(不分标段)：3.1本次招标要求投标人须同时具备以下资质：（1）施工资质：具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或环保工程专业承包一级资质
协助、配合委托人完成所有阶段验收、专项验收和总体竣工验收工作。具体监理工作范围、内容、要求详见招标文件第五章委托人要求。...含筹建期14个月）2.1.2招标范围：本工程监理标段范围为安徽霍山抽水蓄能电站项目工程建设全过程施工监理服务，包含但不限于：本工程所有土建工程(临时工程、永久工程)、金属结构和机电设备安装工程、水保和环保工程
、应急守护）、海洋牧场、广东省百千万工程（满足当地政府对本项目的要求）、水上交通、海图更新、军方和政府部门组织的验收、设备调试（含并网服务、建模仿真、涉网试验等）、桩基检测（包括高应变检测）、安全质量环保监测检测...、技术监督、试运行、缺陷责任期消缺、验收（含相关部门验收）、移交生产、机组通过竣工验收、达标投产、中核集团安全标准化达标、工程创优以及项目执行全过程的安全保障投入落实（安全保障投入必须保证专款专用），同时也包括所有必要工程消缺
（房地一体）,项目验收所需完成的环保、水保、消防、职业健康“三同时”、安全专项验收均属于投标人的工作范围；投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的 epc 项目的所有责任和风险的最高限价，项目实施期间不因工程量增加
光伏区整体初步设计、施工图和竣工图等各阶段的纳总工作；1000mw光伏区与输变电工程设计对接协调工作；1000mw光伏区整体施工图审查并出具审查意见、施工图预算编制、各标段的设计协调工作；1000mw整体环保...工作内容具体如下：①设计工作范围本工程1000mw整体初步设计（含环保、水保、安全设施、职业健康、消防等专项设计文件及各阶段图纸全部光伏场区水管网设计、防洪及排洪设计）、本标段200mwp的施工图勘察及设计和竣工图设计
“三同时”相关资料编制、职业病危害检测、消防相关资料编制、应急预案编制；协助完成相关验收及备案等全部工作（包含但不限于专项验收、启动验收、工程竣工验收等）。...业绩证明需提供合同扫描件：包含合同封面、工程范围、签订时间、签字盖章页等内容；已投运项目业绩需提供证明材料：包含合同封面、工程范围、签订时间、签字盖章页、建设单位盖章的竣工验收证明或移交生产证明 10.
“三同时”相关资料编制、职业病危害检测、消防相关资料编制、应急预案编制；协助完成相关验收及备案等全部工作（包含但不限于专项验收、启动验收、工程竣工验收等）。...业绩证明需提供合同扫描件：包含合同封面、工程范围、签订时间、签字盖章页等内容；已投运项目业绩需提供证明材料：包含合同封面、工程范围、签订时间、签字盖章页、建设单位盖章的竣工验收证明或移交生产证明 10.
项目业绩以项目所在地“省级建设网”或“全国建筑市场监管公共服务平台”信息截图或“全国公共资源交易平台”信息截图或竣工验收报告或中标通知书或合同及相关证明资料为准； （2）申请人未被列为经营异常名录、失信被执行人...3.申请人资格要求3.1 标段名称：旬邑县餐厨垃圾资源化利用项目（二次）：本次资格预审要求申请人具备【市政公用工程施工总承包二级】及以上与【环保工程专业承包二级】及以上 资质 ，并在人员、设备、资金等方面具备相应的
业绩证明资料包括对应的中标通知书、合同协议书、委托人出具的工程接收证书（或工程竣工验收证书）等。要求能体现合同签订时间、签约主体、服务范围、合同总金额及竣工验收时间等内容。...储能设备由招标人组织采购并签订合同）、材料的采购、运输和管理；设备安装及调试；工程土建施工；电力工程质量监督（含送出工程）；储能电站、升压站、送出线路的全部手续办理及试运行；所有专项验收、启动验收；水保和环保专项设计及各项规费缴纳
承包人应对项目的工期、质量、安全、环保、信息、协调及费用等负总责。...设施的设置与管理维护由承包人负责并承担费用，并须满足海事主管部门的相关要求）、保修；设备安装及调试（含单体调试及系统联调）、发、送、变电系统试运行、消缺；档案管理、性能质量检测、工程验收、移交生产、机组通过240小时试运行验收、专项验收及竣工验收
②工程施工：该工程的施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作，并配合甲方完成设计手续及施工验收等相关手续工作。。3....（3）设计资质：工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业乙级资质及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力； （4）施工资质：具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质和环保工程专业承包贰级及以上资质
业绩证明资料包括对应的中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）或业主出具的完工证明材料复印件等...仅不含光伏组件、储能设备）、材料的采购、监造、二次运输和管理及第三方试验检验等，及发包人负责采购设备的监造、验货、卸货、管理等；工程施工准备与工程施工；所有设备安装（仅不含甲供储能本体功能性拼装）及调试；水保、环保
本次招标范围及内容：中节能第十二师产业园区低碳转型50万千瓦光伏项目epc工程总承包承包范围包括但不限于：完成本项目竣工验收所涉及到的所有勘察、设计、采购和施工工作以及运维相关附属设施及工具采购（不含光伏组件...万千瓦光伏项目（简称本项目）包含交流侧装机容量500兆瓦（直流侧装机容量650兆瓦）光伏厂区及配套设施，新建220kv升压站、75mw/150mwh电源侧储能电站、35kv配电室和保护室、综合楼及附属安防、消防、环保
jm共建，并满足军事主管部门的相关要求；场站安全目视化、智慧化建设；同时也包括所有必要工程消缺、材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料和人员培训等；承包人应对项目的工期、质量、安全、合规、环保...场站接入国家电投集团集中运营中心及数据中台；拆除场区 1座测风塔（含基础）并临时保管；同时也包括所有必要工程消缺、材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料和人员培训等；承包人应对项目的工期、质量、安全、合规、环保
具有工程设计综合资质，或工程设计综合甲级资质，或环境工程通用专业乙级及以上资质，或环境工程设计专项（大气污染防治工程或水污染防治工程）乙级及以上资质；③具有电力工程施工总承包三级（或乙级）及以上资质，或环保工程专业承包三级及以上资质
②具有环保工程专业承包贰级及以上资质。...标段名称：脱硫废水零排放epc工程 招标内容和范围：华润电力（宜昌）有限公司二期1×350mw热电联产项目脱硫废水零排放epc工程，包括系统的设计、供货、安装全过程管理、调试、试运行、培训、性能试验、竣工验收等
加强电梯工程质量安全管理，严格施工安装、竣工验收、使用登记等环节监管，确保既有住宅和电梯结构安全。...到2027年底，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造；建筑和市政基础领域设施设备更新投资规模较2023年增长25%以上。
负责甘孜丹巴巴底光伏发电项目环保、水保专项竣工验收。配合升压站标段承包人开展项目的安全设施、消防、职业卫生等各项专项验收、启动验收、过程中的质量监督、档案竣工验收和竣工验收、移交等。
原告已按照合同约定履行了义务，该工程已经竣工验收，竣工资料也移交给被告。...近日，江苏京源环保股份有限公司发布关于公司提起诉讼的公告，江苏京源环保股份有限公司（以下称“公司”）就公司与赛鼎工程有限公司建设工程合同纠纷向神木市人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，涉案的金额1,471910.40
具备注册于投标人本单位的一级建造师注册证书（机电工程或土建工程专业，须提供经手写签名的电子证书且在使用有效期内；2)提供拟派项目经理提供近三年内（指项目竣工时间至投标截止时间止不超过三年）担任过同类项目且已竣工验收合格证明材料
、消防、职业卫生、档案等各项专项验收、竣工验收）移交、质保期内的服务，并负责协调、解决各分项目投产后1年内电费结算回收事宜。...并网协议中要求的各项试验、试运行、办理并网、调度及供电手续、消缺、培训、验收和最终交付投产、配合结算审计等，同时也包括所有材料、消耗品以及相关的技术资料，建设期工程保险（含一切险）、工程验收（包含安全设施、环保
要求投标人近3年（自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准）至少具有2个额定充放电倍率为1c、容量为10mwh及以上且其中至少有1个15mwh及以上磷酸铁锂储能系统并网业绩。...15mwh）储能系统的物资采购、运输、储存、搬运、土建、安装、电气、调试等工程的施工；政府部门的质量监督检查、内、外部技术监督、调试、第三方各类检测试验、试运行、与第三方设备厂家的协调配合；项目专项验收（环保
